在工程施工過程中窩工機械費怎么賠償 ，村民或其窩工機械費怎么賠償 他企業(yè)人員阻撓施工事件頻發(fā)窩工機械費怎么賠償 ，自然會引發(fā)由此導致的人員及機械窩工費用損失窩工機械費怎么賠償 ，那么以上費用該如何計算呢窩工機械費怎么賠償 ？關于費用的計算，首先要考慮的是費用的承擔主體，因為不同的建設施工合同中關于第三方協(xié)調組織責任的約定是不同的，一般來說發(fā)包方應當為工程的順利開展進行組織協(xié)調溝通，但也有些許合同中將該類責任義務歸屬于承包方，因此這就需要根據(jù)簽訂合同約定的具體條款來確定。

實際中造成人員及機械窩工費用具體的計算依據(jù)多為工程量清單，且根據(jù)合同具體約定還可主張一定比例違約金。

窩工費=窩工期間窩工機械費怎么賠償 的現(xiàn)場施工機械停滯費+現(xiàn)場工人的工資+周轉性材料的維護和攤銷費。且該人工窩工費應該計算在索賠內。

停窩工損失費窩工機械費怎么賠償 ，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后窩工機械費怎么賠償 ，如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用，應由發(fā)包方負責。故該人工窩工費應該計算在索賠范圍內。

停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。

現(xiàn)場工人的工資以窩工總工日數(shù)乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應扣除法定節(jié)、假日。

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后，只計取稅金。

《中華人民共和國合同法》有明確規(guī)定，其規(guī)定如下并為窩工索賠的法律基礎：

“第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應當通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失?！?/p>

“第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。”

法律分析窩工機械費怎么賠償 ：工程本身窩工機械費怎么賠償 的損害窩工機械費怎么賠償 ，因工程損害導致第三方人員傷亡和財產(chǎn)損失以及運至施工場地用于施工窩工機械費怎么賠償 的材料和待安裝的設備的損害，由發(fā)包人承擔。發(fā)包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用。承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔。停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛(wèi)人員的費用由發(fā)包人承擔。工程所需清理、修復費用，由發(fā)包人承擔。

法律依據(jù)：《中華人民共和國民法典》

第八百零一條 因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發(fā)包人有權請求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔違約責任。

第八百零二條 因承包人的原因致使建設工程在合理使用期限內造成人身損害和財產(chǎn)損失的，承包人應當承擔賠償責任。

第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權請求賠償停工、窩工等損失。

1）人工索賠：停工損失費和工作效率降低窩工機械費怎么賠償 的損失費按窩工費計算，窩工費的標準雙方應在合同中約定窩工機械費怎么賠償 ；2）因窩工引起的設備費索賠：當施工機械屬于施工企業(yè)自有時，按照機械折舊費計算索賠費用。當施工機械是施工企業(yè)從外部租賃時，索賠費用的標準按照設備租賃費計算；3）工期索賠：如果延誤的工作為關鍵工作，則總延誤的時間為批準順延的工期；如果延誤的工作為非關鍵工作，當該工作由于延誤超過時差限制而成為關鍵工作時，可以批準延誤時間與時差的差值；若該工作延誤后仍為非關鍵工作，則不存在工期索賠問題。具體要看承包合同的約定

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后窩工機械費怎么賠償 ，如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用，由建設單位負責。內容包括窩工機械費怎么賠償 ：現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，以六個月總額計算?！?/p>

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，賠償6個月。其中，職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》