窩工費(fèi)=窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)+現(xiàn)場工人的工資+周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。且該人工窩工費(fèi)應(yīng)該計算在索賠內(nèi)。

停窩工損失費(fèi)機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。故該人工窩工費(fèi)應(yīng)該計算在索賠范圍內(nèi)。

停窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)以定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)乘以停滯臺班量計算。

現(xiàn)場工人的工資以窩工總工日數(shù)乘以每工日單價機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費(fèi)總和后，只計取稅金。

《中華人民共和國合同法》有明確規(guī)定，其規(guī)定如下并為窩工索賠的法律基礎(chǔ)機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ：

“第二百七十八條隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！?/p>

“第二百八十三條發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失?！?/p>如何計算建筑工程窩工費(fèi)損失？

停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 的條款進(jìn)入現(xiàn)場后，如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 的費(fèi)用，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括：現(xiàn)場施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi)：定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)*停滯臺班量機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ；

工人停窩工損失費(fèi)：每工單價（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費(fèi)總和，只計取稅金，其中，機(jī)械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，以六個月總額計算?！?/p>

3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實(shí)行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費(fèi)，就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，賠償6個月。其中，職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級建造師管理與實(shí)務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

由于非承包商原因機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，造成連續(xù)停電9小時，乙方向甲方提出停電損失機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 的索賠，其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計算在內(nèi)。

因?yàn)橥８C工損失費(fèi)，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后，如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ：在停窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費(fèi)：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費(fèi)總和后，只計取稅金

擴(kuò)展資料

停工應(yīng)注意的問題

（1）停工的經(jīng)濟(jì)性，是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響，并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工，便于操作和控制，因?yàn)橥９な鞘侄?，不是目?但也不絕對，如高層建筑在十層以上時，拖欠款比較嚴(yán)重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應(yīng)有付款不足的證據(jù)，一般進(jìn)度款相差1-2個月則不宜停工，一般應(yīng)考慮在3個月以上，當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應(yīng)視具體施工情況而定，停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位，停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。

（4）停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報告，并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先，應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn)機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ；其次，應(yīng)簽訂工程移交單，將移交項(xiàng)目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關(guān)的圖文資料，有必要的還可進(jìn)行公證，以利于日后的停工補(bǔ)償計算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。

（8）停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認(rèn)；編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認(rèn)，并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費(fèi)

閑置機(jī)械又要分是自有機(jī)械還是租賃機(jī)械機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，自有機(jī)械的窩工索賠： 機(jī)械索賠費(fèi)＝折舊費(fèi)×窩工時間 租賃機(jī)械的窩工索賠： 機(jī)械索賠費(fèi)＝租金×窩工時間（機(jī)械閑置不產(chǎn)生運(yùn)行成本）。

費(fèi)用索賠以補(bǔ)償實(shí)際損失為原則機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，對發(fā)包人不具有任何懲罰性質(zhì)。實(shí)際損失包括直接損失和間接損失兩個方面。因此，所有干擾事件引起的損失以及這些損失的計算，都應(yīng)有詳細(xì)的具體證明，并在索賠報告中出具這些證據(jù)。

對于窩工一般情況下不考慮管理費(fèi)和利潤（合同法第284條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用）。

變焦鏡頭變動焦距時，變倍鏡組和補(bǔ)償鏡組的移動量和移動方向，均靠凸輪槽推動控制，使聯(lián)動保持正確的方式。與光學(xué)補(bǔ)償相比，前者構(gòu)造特殊而復(fù)雜，但鏡頭小，便于像差補(bǔ)償。

擴(kuò)展資料：

索賠費(fèi)用的組成：

(1)人工費(fèi)。對于索賠費(fèi)用中的人工費(fèi)部分包括：人工費(fèi)是指完成合同之外的額外工作所花費(fèi)的人工費(fèi)用;由于非施工單位責(zé)任導(dǎo)致的工效降低所增加的人工費(fèi)用。

法定的人工費(fèi)增長以及非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的人員窩工費(fèi)和工資上漲費(fèi)等。

(2)材料費(fèi)。對于索賠費(fèi)用中的材料費(fèi)部分包括：由于索賠事項(xiàng)的材料實(shí)際用量超過計劃用量而增加的材料費(fèi);由于客觀原因材料價格大幅度上漲;由于非施工單位責(zé)任工程延誤導(dǎo)致的材料價格上漲和材料超期儲存費(fèi)用。

(3)施工機(jī)械使用費(fèi)。對于索賠費(fèi)用中的施工機(jī)械使用費(fèi)部分包括：由于完成額外工作增加的機(jī)械使用費(fèi);非施工單位責(zé)任的工效降低增加的機(jī)械使用費(fèi);由于發(fā)包人或監(jiān)理工程師原因?qū)е聶C(jī)械停工的窩工費(fèi)。

參考資料來源：百度百科—建設(shè)工程索賠

1、首先要弄清楚造成工程停工使其機(jī)械擱置機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 的原因（責(zé)任）。a、自身原因造成閑置機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，不能索賠；b、如果是不可抗力原因引起機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 的施工機(jī)械閑置不能進(jìn)行費(fèi)用索賠；c、對方的責(zé)任引起閑置才能索賠。

2、閑置機(jī)械又要分是自有機(jī)械還是租賃機(jī)械機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，自有機(jī)械的窩工索賠機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ： 機(jī)械索賠費(fèi)＝折舊費(fèi)×窩工時間 租賃機(jī)械的窩工索賠： 機(jī)械索賠費(fèi)＝租金×窩工時間（機(jī)械閑置不產(chǎn)生運(yùn)行成本）。

3、 對于窩工一般情況下不考慮管理費(fèi)和利潤（合同法第284條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用）。

在施工合同履行過程中發(fā)生下列情形之一機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，承包人可以索賠機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ：1、發(fā)包人沒有按合同約定的時間和要求向承包人提供施工場地、創(chuàng)造施工條件。如果發(fā)包人不能在合同約定的時間內(nèi)給承包人創(chuàng)造上述條件機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ，必然導(dǎo)致合同工期延誤并給承包人造成損失。2、工程設(shè)計變更。在施工合同履行過程中，發(fā)生工程設(shè)計變更往往會影響承包人的局部甚至整個施工計劃的安排，造成承包人重復(fù)采購、人力及施工機(jī)械重新調(diào)整、等待修改設(shè)計圖紙、對已完工程進(jìn)行拆除，這必然造成施工成本比原計劃增加，工期比原計劃延長。3、發(fā)包人未按合同約定，向承包人支付工程預(yù)付款或進(jìn)度款。法律依據(jù)機(jī)械設(shè)備窩工賠償費(fèi)用 ：《中華人民共和國民法典》第七百九十八條 隱蔽工程在隱蔽以前，承包人應(yīng)當(dāng)通知發(fā)包人檢查。發(fā)包人沒有及時檢查的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零三條 發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)請求賠償停工、窩工等損失。第八百零四條 因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)采取措施彌補(bǔ)或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運(yùn)、機(jī)械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實(shí)際費(fèi)用。