窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算
1、窩工人工單價(jià)確定要求:窩工人工費(fèi)不得以用工人工費(fèi)計(jì)算窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,可以按合同約定窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 的窩工人工費(fèi)計(jì)取或按用工人工費(fèi)單價(jià)窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 的比例計(jì)取。
2、機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)確定要求:若機(jī)械為施工單位自有機(jī)械窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,則機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)按機(jī)械窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 的折舊費(fèi)/天計(jì)算,若機(jī)械為租賃機(jī)械,則機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)按機(jī)械的租賃/天計(jì)算。
3、窩工費(fèi)和機(jī)械閑置費(fèi)計(jì)算時取費(fèi)問題:窩工費(fèi)和機(jī)械閑置費(fèi)計(jì)算時取費(fèi)只計(jì)算規(guī)費(fèi)及稅金,不計(jì)算利潤和管理費(fèi)。
4、計(jì)算方法:(窩工費(fèi)單價(jià)+機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià))*窩工天數(shù)*(1+規(guī)費(fèi)費(fèi)率)*(1+綜合稅率)
索賠中人工窩工費(fèi)如何計(jì)算?由于非承包商原因窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,造成連續(xù)停電9小時窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,乙方向甲方提出停電損失的索賠,其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)。
因?yàn)橥8C工損失費(fèi),是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后,如因設(shè)計(jì)或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用,應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。
施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)乘以停滯臺班量計(jì)算。其中工人停窩工損失費(fèi):停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價(jià),再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和后,只計(jì)取稅金
擴(kuò)展資料
停工應(yīng)注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟(jì)性,是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大,否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因?yàn)橥9な鞘侄?,不是目?但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴(yán)重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進(jìn)度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報(bào)告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。
(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報(bào)一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報(bào)告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn);其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項(xiàng)目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進(jìn)行公證,以利于日后的停工補(bǔ)償計(jì)算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。
(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并由監(jiān)理確認(rèn);編制停工索賠書報(bào)監(jiān)理公司確認(rèn),并送至建設(shè)單位。不要在最后造價(jià)結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費(fèi)
由于業(yè)主原因?qū)е峦9?,則承包商應(yīng)按什么計(jì)算窩工費(fèi)對于窩工費(fèi)窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 的計(jì)算窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,如果是租賃設(shè)備窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,一般按照實(shí)際租金和調(diào)進(jìn)調(diào)出費(fèi)的分?jǐn)傆?jì)算,如果是承包商自有設(shè)備,一般按臺班折舊費(fèi)計(jì)算,而不能按臺班費(fèi)計(jì)算。
法律依據(jù)窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 :
《中華人民共和國民事訴訟法》
第六條民事案件的審判權(quán)由人民法院行使。人民法院依照法律規(guī)定對民事案件獨(dú)立進(jìn)行審判,不受行政機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和個人的干涉。
第七條人民法院審理民事案件,必須以事實(shí)為根據(jù),以法律為準(zhǔn)繩。
第八條民事訴訟當(dāng)事人有平等的訴訟權(quán)利。人民法院審理民事案件,應(yīng)當(dāng)保障和便利當(dāng)事人行使訴訟權(quán)利,對當(dāng)事人在適用法律上一律平等。
第九條人民法院審理民事案件,應(yīng)當(dāng)根據(jù)自愿和合法的原則進(jìn)行調(diào)解窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ;調(diào)解不成的,應(yīng)當(dāng)及時判決。
第十條人民法院審理民事案件,依照法律規(guī)定實(shí)行合議、回避、公開審判和兩審終。
如何計(jì)算建筑工程窩工費(fèi)損失?停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場后窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,如因設(shè)計(jì)或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 :現(xiàn)場施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。
施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi):定額中機(jī)械臺班的停滯費(fèi)*停滯臺班量窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ;
工人停窩工損失費(fèi):每工單價(jià)(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ;
周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。
按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和,只計(jì)取稅金,其中,機(jī)械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),以六個月總額計(jì)算?!?/p>
3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實(shí)行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費(fèi),就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn),賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計(jì)部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實(shí)務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
現(xiàn)在農(nóng)村因受傷窩工費(fèi)該怎樣計(jì)算1、首先確定窩工窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 的工期窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 ,停工了多長時間,這是基礎(chǔ)
2、窩工主要計(jì)算人工、機(jī)械租賃、材料租賃等增加的費(fèi)用。
3、人工費(fèi)的計(jì)算:統(tǒng)計(jì)人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費(fèi)是多少,再乘以相應(yīng)的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實(shí)際或市場價(jià)分別計(jì)算人工費(fèi),這樣費(fèi)用會多一些,但是業(yè)主肯定不會這么給窩工費(fèi)一般按什么計(jì)算 你,一般按你投標(biāo)時的人工單價(jià)來計(jì)算的,這個你自己把握)
4、機(jī)械費(fèi)、材料租賃費(fèi)等計(jì)算原理同人工費(fèi),總之你現(xiàn)場有什么就把相應(yīng)的單價(jià)乘以窩工的天數(shù)
5、還可以計(jì)算趕工費(fèi),應(yīng)為合同竣工工期是不能變的,所以要把窩工的工期搶回來,肯定需要加班加點(diǎn)搶工期,再把趕工費(fèi)也計(jì)算上
6、如果不要趕工費(fèi),按就向業(yè)主增加工期,把合同工期相應(yīng)順延