超碰99在线,天堂网欧美日韩一区二区,欧美日本A V,91白丝操逼

停窩工損失費計算原則

在線問法 時間: 2023.11.30
254
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠停窩工損失費計算原則:停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則,窩工費的標準雙方應(yīng)在合同中約定停窩工損失費計算原則,內(nèi)容包括停窩工損失費計算原則:現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費,按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。
如何計算建筑工程窩工費損失?

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或建設(shè)單位責任造成停窩工損失的費用,由建設(shè)單位負責。內(nèi)容包括停窩工損失費計算原則 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;

工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料:

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算?!?/p>

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定停窩工損失費計算原則 了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

如何計算因窩工造成的損失

1)人工索賠停窩工損失費計算原則 :停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則 ,窩工費的標準雙方應(yīng)在合同中約定停窩工損失費計算原則 ;2)因窩工引起的設(shè)備費索賠:當施工機械屬于施工企業(yè)自有時停窩工損失費計算原則 ,按照機械折舊費計算索賠費用。當施工機械是施工企業(yè)從外部租賃時,索賠費用的標準按照設(shè)備租賃費計算;3)工期索賠:如果延誤的工作為關(guān)鍵工作,則總延誤的時間為批準順延的工期;如果延誤的工作為非關(guān)鍵工作,當該工作由于延誤超過時差限制而成為關(guān)鍵工作時,可以批準延誤時間與時差的差值;若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作,則不存在工期索賠問題。具體要看承包合同的約定

索賠中人工窩工費如何計算?

由于非承包商原因停窩工損失費計算原則 ,造成連續(xù)停電9小時,乙方向甲方提出停電損失停窩工損失費計算原則 的索賠,其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。

因為停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應(yīng)由發(fā)包方負責。內(nèi)容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金

擴展資料

停工應(yīng)注意的問題

(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應(yīng)采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。

(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應(yīng)有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應(yīng)考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應(yīng)視具體施工情況而定,停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位,停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。

(3)停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔。

(4)停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先,應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認;其次,應(yīng)簽訂工程移交單,將移交項目列明。

(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關(guān)的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。

(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復(fù)工前準備工作。

(8)停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

建設(shè)項目窩工期間,留守現(xiàn)場人員工資如何計算?

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定停窩工損失費計算原則 的條款進入現(xiàn)場后停窩工損失費計算原則 ,如因設(shè)計或建設(shè)單位責任造成停窩工損失的費用,由建設(shè)單位負責。內(nèi)容包括停窩工損失費計算原則 :現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;

工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料:

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算?!?.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應(yīng)當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料:《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

為什么不可抗力發(fā)生停窩工損失費是由承包人承擔,而不是發(fā)包人承擔呢?

不可抗力發(fā)生停窩工損失費計算原則 的損失停窩工損失費計算原則 ,承包和發(fā)包方應(yīng)該各自負責各自的損失,所以窩工的情況是承包人自己承擔。

停窩工損失費,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設(shè)計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應(yīng)由發(fā)包方負責。

內(nèi)容主要包括:在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

現(xiàn)場施工機械及三大工具在停窩工期間的停置費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資、施工機械停窩工損失費,機械臺班定額中的折舊、大修、維修、安拆及場外運輸費之和X停置臺班量x 40%。

工人(包括機上人員)停窩工損失費。每工單價17.40X停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的50%作為管理費,按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金。其中:機械停置臺班量和工人停窩工總工日數(shù)均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

【版權(quán)聲明】部分文章和信息來源于互聯(lián)網(wǎng)、律師投稿,刊載此文是出于傳遞更多信息和學(xué)習(xí)之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請作者持權(quán)屬證明于本網(wǎng)聯(lián)系,我們將予以及時更正或刪除。
十級傷殘判決賠償54萬多元,傷者對元甲律所的專業(yè)能力非常的認可!!

北京交通事故律師-許瑞林

04-12 12:26

騎電瓶車被車撞了人沒事可以要精神損失費嗎

律師回復(fù)中...
2024-10-10 22:45

冤案國家賠償精神損失費怎么計算

主要有以下方面決定:(一)侵權(quán)人的過錯程度,法律另有規(guī)定的除外(二)侵害的手段、場合、行為方式等具體情節(jié)(三)侵權(quán)行為所造成的后果(四)侵權(quán)人的獲利情況(五)侵權(quán)人承擔責任的經(jīng)濟能力(六)受訴法院所在地平均生活水平,人民法院賠償委員會確定 精神 ...
64熱度
一場交通事故,導(dǎo)致兩位至親去世。當事人希望這一生和律師沒有任何交集,卻世事難平??????希望在時間的流逝中,可以稍稍撫平心中的痛??????????????

北京交通事故律師-許瑞林

04-08 11:32

出租車的停運損失費怎么計算

造成殘疾的,還應(yīng)當賠償輔助器具費和殘疾賠償金出租車的停運損失費怎么計算,因此出租車停運損失的計算方式應(yīng)當是出租車的停運損失費怎么計算:出租車運營的實際收益人舉證證明實際造成的損失,如果同一出租車公司的其出租車的停運損失費怎么計算他幾 ...
589熱度
當事人為公司開車運輸貨物途中發(fā)生交通事故,導(dǎo)致車內(nèi)乘客受傷,公司拒不承擔賠償責任,難道要自己承擔近30萬元的賠償款嗎?我們起訴至法院,提供了大量證據(jù),法院判決公司承擔賠償責任!

北京交通事故律師-許瑞林

09-28 15:55

咨詢精神損失費和誤工費

律師回復(fù)中...
2024-09-30 16:47

精神損失費賠償計算方式

主要有以下方面決定:(一)侵權(quán)人的過錯程度,法律另有規(guī)定的除外(二)侵害的手段、場合、行為方式等具體情節(jié)(三)侵權(quán)行為所造成的后果(四)侵權(quán)人的獲利情況(五)侵權(quán)人承擔責任的經(jīng)濟能力(六)受訴法院所在地平均生活水平,法律依據(jù):《關(guān)于人民法院賠償 ...
27熱度
歷時兩個月和解 十次以上的磋商談判 終于幫助客戶成功和解????????????

北京交通事故律師-許瑞林

10-09 17:30

經(jīng)營損失費如何計算

最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于道路交通事故中的財產(chǎn)損失是否包括被損車輛停運損失問題的批復(fù)》規(guī)定經(jīng)營損失費如何計算:在交通事故損害賠償案件中,如果受害人以被損車輛正用于貨物運輸或者旅客運輸經(jīng)營活動,要求賠償被損車輛修復(fù)期間的停運損失的,交 ...
710熱度
案件走到法院,并不意味著一定要判決,以訴促調(diào)也能做到一別兩寬,各生歡喜。

北京交通事故律師-許瑞林

09-19 18:46

拆遷經(jīng)營損失費如何計算

2、自有產(chǎn)權(quán)企業(yè)拆遷選擇產(chǎn)權(quán)置換的,補償金額的計算公式為: 補償金額等于 安置房 與原房屋之間差價補償加設(shè)備搬遷安裝費加臨時安置費加解聘員工的安置補償費加停產(chǎn)停業(yè)損失(營業(yè)面積乘每平米補償標準)加獎勵和補助加其拆遷經(jīng)營損失費如何計算他 ...
98熱度
一面錦旗,不僅是榮譽,更是傷者及家屬對我們專業(yè)與口碑的最高贊譽!北京大興交通事故,傷者評上十級傷殘,在庭審中元甲律師對賠償金額分毫必爭,幫助傷者獲得賠償款27萬余元。

北京交通事故律師-許瑞林

10-11 16:55

??374期和解大講堂 法律公益講座來了?? 1?發(fā)生交通事故,怎樣談和解你知道嗎??和解專家現(xiàn)場教學(xué)?? 2?你的傷殘能否評定?能否爭到更高??法醫(yī)專家現(xiàn)場評定?? 3?你知道你最高能拿多少賠償嗎??律師現(xiàn)場指導(dǎo)?? ??本周日下午兩點開始?? ??免費名額僅剩最后 ...

北京交通事故律師-許瑞林

09-19 19:47

工程停工只能計算窩工費

工地停工工人誤工費怎么算法律分析:因為企業(yè)經(jīng)營利益并非單純企業(yè)經(jīng)營者勞動所創(chuàng)造,其還包括資金、設(shè)備、組織管理、知識產(chǎn)權(quán)等多種因素綜合作用工程停工只能計算窩工費的結(jié)果,但企業(yè)經(jīng)營者在其不能工作工程停工只能計算窩工費的時間內(nèi)雇傭與自己 ...
263熱度
如何談和解,能爭取到更高的傷殘等級、更多的賠償款? 《和解大講堂》有資深法醫(yī)現(xiàn)場預(yù)估傷殘,專業(yè)律師設(shè)計賠償方案,和解專家親授談判技巧。18年理賠經(jīng)驗、20000+成功案例、4000+面錦旗 ,專業(yè)理賠團隊,幫你獲得更高賠償!

北京交通事故律師-許瑞林

09-19 17:44

北京順義區(qū)交通事故,傷者承擔主要責任,本以為自己拿不到賠償款了,委托元甲之后,元甲和解團隊僅用40多天,促成了雙方和解,快速拿到賠償款20萬元!遠超過當事人的心理預(yù)期,非常滿意,當事人說“所有的感謝都在錦旗里”!

北京交通事故律師-許瑞林

04-07 18:19

【交通事故糾紛判如所請,獲得當事人良好口碑】2022年7月,河北石家莊交通事故,傷者無責,法院判如所請,護理費、誤工費等高標準賠償,獲得11.4萬元賠償款!依法維權(quán)、扶危濟困,您的安心生活,我們來守護!

北京交通事故律師-許瑞林

04-08 10:01

停窩工損失費計算原則

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》如何計算因窩工造成的損失1)人工索賠停窩工損失費計算原則:停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算停窩工損失費計算原則,窩工費的標準雙方應(yīng)在合同中約定停窩工損失費計 ...
254熱度
楊女士在交通事故發(fā)生之前有過多份工作,因為交通事故受傷導(dǎo)致誤工產(chǎn)生較高的誤工費。楊女士委托他所律師在第一次庭審過程中,代理人認可只按5000元/月的標準主張其誤工費,后因庭審效果非常不理想,楊女士當即更換律師轉(zhuǎn)為委托我所。我們接到案件 ...

北京交通事故律師-趙金保

09-05 10:10

交警定的責任無法劃分,元甲為傷者爭取到對方全責?????? 這就是專業(yè)的力量!

北京交通事故律師-趙金保

09-07 12:00

人工窩工工日怎么計算

3、人工費的計算:統(tǒng)計人員的種類:管理人員、技工、普工等的每個種類的人工費是多少,再乘以相應(yīng)的窩工天數(shù),(作為施工單位可以把這些人員分類,按實際或市場價分別計算人工費,這樣費用會多一些,但是業(yè)主肯定不會這么給你,一般按你投標時的人 ...
705熱度
十一假期歸來,收獲了這份沉甸甸的認可!26歲的年輕人在交通事故中受傷嚴重,評上2個十級傷殘、1個九級傷殘,庭審中元甲律師全力爭取每一項賠償,幫助傷者獲得100萬余元賠償款,大大超出了傷者和家人的預(yù)期!

北京交通事故律師-趙金保

10-11 16:56

交通事故處理完成,可以向?qū)Ψ剿髻r精神損失費用嗎

律師回復(fù)中...
2024-09-06 10:49
北京東城交通事故成功和解!傷者承擔次要責任,在庭審中與保險公司達成和解,法院出具調(diào)解書,傷者拿到12萬元賠償款。

北京交通事故律師-趙金保

10-08 16:18

每天的快樂與幸福就是獲得當事人的認可與口碑!北京朝陽區(qū)交通事故,當事人承擔同等責任,通過訴訟獲得賠償款合計22萬元。賠償金額超出當事人的心理預(yù)期,對元甲團隊的專業(yè)服務(wù)非常滿意,特意來所送來2面錦旗!

北京交通事故律師-趙金保

09-28 12:49

兩個十級傷殘 是怎么計算的

律師回復(fù)中...
2024-09-02 09:40