1、根據(jù)招標文件及合同要求有關(guān)規(guī)定提出索賠意向書。2、索賠報告在索賠申請發(fā)出建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 的28日內(nèi)報出。3、監(jiān)理工程師在收到承包方送交的索賠報告后建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，于28日內(nèi)給予答復(fù)建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，或要求承包方進一步補充索賠理由和證據(jù)。4、當索賠事件持續(xù)進行時，承包方應(yīng)當階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。

二、索賠意向通知和索賠通知

索賠意向通知要簡明扼要地說明以下四個方面的內(nèi)容建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ：

1、索賠事由發(fā)生的時間、地點、簡單事實情況描述建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ；

2、索賠事件的發(fā)展動態(tài)；

3、索賠依據(jù)和理由；

4、索賠事件對工程成本和工期產(chǎn)生的不利影響。

三、索賠資料的準備

1、在索賠資料準備階段，主要工作有：跟蹤和調(diào)查干擾事件，掌握事件產(chǎn)生的詳細經(jīng)過；分析干擾事件產(chǎn)生的原因，劃清各方責(zé)任，確定索賠根據(jù)；損失或損害調(diào)查分析與計算，確定工期索賠和費用索賠值；收集證據(jù)，獲得充分而有效的各種證據(jù)；起草索賠文件(索賠報告)。

2、索賠文件的主要內(nèi)容包括以下幾個方面：總述部分、論證部分、索賠款項(或工期)計算部分、證據(jù)部分。

3、編寫索賠文件(索賠報告)應(yīng)該注意以下幾個方面的問題：責(zé)任分析應(yīng)清楚、準確；索賠額的計算依據(jù)要準確，計算結(jié)果要準確；提供充分有效的證據(jù)材料。

法律依據(jù)：《中華人民共和國合同法》

第二百八十三條：發(fā)包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設(shè)備、場地、資金、技術(shù)資料的，承包人可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失；

第二百八十四條規(guī)定：“因發(fā)包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發(fā)包人應(yīng)當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設(shè)備搬遷、材料和構(gòu)件積壓等損失和實際費用”。

不可抗力導(dǎo)致的窩工費由施工單位自行承擔建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，建設(shè)方只承擔工期索賠。建設(shè)方原因?qū)е碌?，由建設(shè)方承擔窩工、用工及工期索賠。

法律依據(jù)建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ：

《中華人民共和國民法典》第一百八十條因不可抗力不能履行民事義務(wù)的，不承擔民事責(zé)任。法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定。

不可抗力是不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況。

停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 的條款進入現(xiàn)場后建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，如因設(shè)計或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失的費用建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，由建設(shè)單位負責(zé)。內(nèi)容包括：現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械的停窩工損失費：定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量；

工人停窩工損失費：每工單價（25元）*停窩工總工日數(shù)建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，再以停窩工工資總額的30%作為管理費；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。

按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和，只計取稅金，其中，機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，以六個月總額計算。”

3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費，就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準，賠償6個月。其中，職工月平均工資應(yīng)當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級建造師管理與實務(wù)》中國建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》

由于非承包商原因建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，造成連續(xù)停電9小時，乙方向甲方提出停電損失的索賠，其中人工窩工費應(yīng)該計算在內(nèi)。

因為停窩工損失費，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后，如因設(shè)計或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費用，應(yīng)由發(fā)包方負責(zé)。內(nèi)容主要包括建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ：在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護和攤銷費。

施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價，再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費可按實結(jié)算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后，只計取稅金

擴展資料

停工應(yīng)注意的問題

（1）停工的經(jīng)濟性，是否在施工階段點上。應(yīng)注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響，并應(yīng)采取措施防止損失進一步擴大，否則責(zé)任自負。如主體封頂時停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工，便于操作和控制，因為停工是手段，不是目的;但也不絕對，如高層建筑在十層以上時，拖欠款比較嚴重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應(yīng)有付款不足的證據(jù)，一般進度款相差1-2個月則不宜停工，一般應(yīng)考慮在3個月以上，當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應(yīng)視具體施工情況而定，停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位，停工應(yīng)報經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔。

（4）停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告，并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先，應(yīng)對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ；其次，應(yīng)簽訂工程移交單，將移交項目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應(yīng)實事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關(guān)的圖文資料，有必要的還可進行公證，以利于日后的停工補償計算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復(fù)工前準備工作。

（8）停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當給予賠償。施工單位應(yīng)對施工現(xiàn)場人員、設(shè)備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ；編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認，并送至建設(shè)單位。不要在最后造價結(jié)算時再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認上的困難和結(jié)算上的紛爭。

參考資料

百度百科-停窩工損失費

工程索賠與反索賠如何進行

工程索賠與反索賠如何進行建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 ，關(guān)于法律方面的問題在建設(shè)工程窩工的規(guī)定及索賠 我們的日常生活中是非常多的，而且生活中其實我們遇到的很多問題都是與法律問題有關(guān)聯(lián)的，以下了解工程索賠與反索賠如何進行。

工程索賠與反索賠如何進行1

一、工程索賠與反索賠的概念

工程索賠是指在建設(shè)工程施工合同履行中，當事人一方由于另一方未履行合同所規(guī)定的義務(wù)而遭受損失時，向另一方提出賠償要求的行為。工程索賠是雙向的，發(fā)包人（建設(shè)單位）和承包人（施工單位）都可能向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求。一般來講，發(fā)包人索賠額較小，而且處理方便，可以通過沖帳、扣撥工程款、扣保證金等實現(xiàn)對承包人的索賠；而承包人對發(fā)包人的索賠則比較困難一些。

通常情況下，工程索賠是指承包人在合同實施過程中，對非自身原因造成的工程延期、費用增加而要求發(fā)包人給予補償損失的一種權(quán)利要求，可稱其為承包人的施工索賠（簡稱施工索賠）。發(fā)包人對屬于承包人應(yīng)承擔責(zé)任造成的損失而向承包人要求的賠償主張，稱為發(fā)包人的反索賠（簡稱反索賠）。

二、工程索賠如何進行

1、索賠事件發(fā)生后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。

2、發(fā)出索賠意向通知后的28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補償經(jīng)濟損失和（或）延長工期的索賠報告及有關(guān)資料。

3、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28天內(nèi)給予答復(fù)。

4、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，28天內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。

5、當該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應(yīng)當階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。在索賠事件終了后28天內(nèi)，向監(jiān)理工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。

三、工程反索賠如何進行

1、從合同條款上，限制或者否定承包商工期順延和費用索賠的權(quán)利。例如某施工合同約定：除了工程變更外，乙方不得以任何理由要求順延工期；另一個合同文本寫道，甲方對地質(zhì)資料的準確性不負責(zé)任，也就是說，如果實際的地質(zhì)狀況與地質(zhì)資料出入很大，需要更多的施工時間和費用投入，承包商仍然無權(quán)索賠。

諸如此類的限制性條款實在太多，不勝枚舉。還有的甲方提供的合同文本，表面上承認工期可以順延，但實際上確缺乏可操作性，實際上是否定了工期索賠的權(quán)利。

2、否定存在索賠事件；

3、認為索賠無合同或法律依據(jù)；

4、認為索賠超過了索賠時效；

5、認為索賠證據(jù)不充分；

6、認為索賠要求不合理，如索賠金額是否過大，工期順延是否過長等。

工程索賠與反索賠如何進行2

一、索賠費用的組成

索賠費用的組成與建筑安裝工程造價的組成類似，一般包括以下幾個方面：

1、人工費

指列入概算定額的直接從事建筑安裝工程施工的生產(chǎn)工人和附屬輔助生產(chǎn)單位的工人開支的各項費用。在索賠費用中還包括增加工作內(nèi)容的人工費、停工損失費和工作效率降低的等損失費的累計，其中增加工作內(nèi)容的人工費應(yīng)按照計日工費計算，而停工損失費和工作效率降低的損失費按窩工費計算，窩工費的標準雙方應(yīng)在合同中設(shè)定。

2、設(shè)備費

可采用機械臺班費、機械折舊費、設(shè)備租賃費等幾種形式。當工作內(nèi)容增加引起的設(shè)備費索賠時，設(shè)備費的標準按照機械臺班費計算。因窩工引起的設(shè)備費索賠，當施工機械屬于施工企業(yè)自有時，按照機械折舊費計算索賠費用；當施工機械是企業(yè)從外部租賃時，索賠費用的標準按照設(shè)備租賃費計算。

3、材料費

材料費的索賠包括：由于索賠事項材料實際用量超過計劃用量而增加的材料費；由于客觀原因材料價格大幅度上漲；由于非承包人責(zé)任工程延期導(dǎo)致的材料價格上漲和超期儲存的費用。

材料費中應(yīng)包括運輸費、倉儲費，以及合理的損耗費用。如果由于承包人管理不善，造成材料損壞失效，則不能列入索賠計價。承包人應(yīng)該建立健全物資管理制度，記錄建筑材料的進貨日期和價格，以便索賠時能準確地分離出索賠事項所引起的材料額外耗用量。威力證明材料單價的上漲，承包人應(yīng)提供可靠的訂貨單、采購單，或官方公布的材料價格調(diào)整指數(shù)。

4、管理費

此項可分為現(xiàn)場管理費和企業(yè)管理費兩部分。索賠款項中的現(xiàn)場管理費是指承包人完成額外工程、索賠事項工作以及工期延長期間的現(xiàn)場管理費，包括管理人員工資、辦公、通信、交通費等。索賠款中的企業(yè)管理費主要指的是工程延期間所增加的管理費。包括總部職工工資、辦公大樓、辦公用品、財務(wù)管理、通信設(shè)施以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員赴工地檢查指導(dǎo)工作等開支。

5、利潤

一般來說，由于工程范圍的變更、文件有缺陷或技術(shù)性錯誤、業(yè)主未能提供現(xiàn)場等引起的索賠，承包商可列入利潤。但對于工程暫停的索賠，由于利潤通常是包括在每項實事工程內(nèi)容的價格之內(nèi)，而延長工期并未影響削減某些項目的實施，也未導(dǎo)致利潤減少。所以，一般監(jiān)理工工程師很難同意在工程暫停的費用索賠中加進利潤損失。索賠利潤的款額計算通常是與原報價單中的利潤百分率保持一致。

6、延遲付款利息

發(fā)包人未按約定時間進行付款的，應(yīng)按銀行同期貸款利率支付延遲付款的利息。

二、建筑工程索賠的特征

1、索賠的雙向性不僅承包商可以向業(yè)主索賠，業(yè)主同樣可以向承包商索賠。由于實踐中承包商向業(yè)主索賠發(fā)生的頻率高，業(yè)主向承包商的索賠頻率低，因此，索賠一般指承包商向業(yè)主的索賠，而業(yè)主向承包商的索賠叫反索賠。合同雙方在索賠中的地位是不同的，業(yè)主在反索賠中往往占據(jù)主動地位，他可以直接從應(yīng)付工程款中扣抵或者沒收履約保函、扣留。保留金甚至留置承包商的材料設(shè)備作為抵押等來實現(xiàn)自己的賠償要求；

承包商向業(yè)主的索賠相對是比較困難的，但承包商向業(yè)主索賠的范圍非常廣泛，一般認為只要是因非承包商自身原因造成其工期延長或者成本增加，都有可能向業(yè)主提出索賠。

2、索賠以實際發(fā)生了經(jīng)濟損失或權(quán)利損害為前提經(jīng)濟損失是指因?qū)Ψ揭蛩卦斐珊贤獾念~外支出，如人工費、材料費、機械費、管理費等額外開支。權(quán)利損害是指雖然沒有經(jīng)濟上的損失，但造成了一方權(quán)利上的損害，如由于惡劣的氣候條件對工程進度的不利影響，承包人有權(quán)要求工期延長等。經(jīng)濟損失與權(quán)利損害有時同時存在，有時單獨存在。

如發(fā)包人未及時交付合格的施工現(xiàn)場，既造成承包人的經(jīng)濟損失，又侵害了承包人的工期權(quán)利；再如發(fā)生不可抗力，承包人根據(jù)合同規(guī)定或者慣例，只能要求延長工期，不應(yīng)要求經(jīng)濟補償。

3、索賠是一種未經(jīng)對方確定的單方行為，對對方尚未形成約束力，其索賠能否實現(xiàn)，必須經(jīng)過確認，才能實現(xiàn)索賠是一種正當?shù)腵權(quán)利或要求，是合情合理合法的行為，是在正確履行合同的基礎(chǔ)上爭取合理的償付，不是無中生有，無理爭利。索賠同守約、合作并不矛盾。

三、建筑工程索賠程序

1、索賠事件發(fā)生后28d內(nèi)，向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。

2、發(fā)出索賠意向通知后的28d內(nèi)，向監(jiān)理工程師提交補償經(jīng)濟損失和(或)延長工期的索賠報告及有關(guān)資料。

3、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，于28d內(nèi)給予答復(fù)。

4、監(jiān)理工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關(guān)資料后，28d內(nèi)未予答復(fù)或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經(jīng)認可。

5、當該索賠事件持續(xù)進行時，承包人應(yīng)當階段性向監(jiān)理工程師發(fā)出索賠意向通知。在索賠事件終了后28d內(nèi)，向監(jiān)理工程師提供索賠的有關(guān)資料和最終索賠報告。

6、索賠是雙向的，不僅承包人可以向發(fā)包人索賠，發(fā)包人同樣也可以向承包人索賠。

7、只有實際發(fā)生了經(jīng)濟損失或權(quán)利損害，一方才能向?qū)Ψ剿髻r。

8、索賠是一種未經(jīng)對方確認的單方行為。

工程索賠與反索賠如何進行3

一、工程索賠成立的條件有哪些

1、索賠成立的前提條件。索賠的成立，要同時具備以下三個前提條件：

(1)承包人根據(jù)合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告;

(2)與合同對照，事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出，或直接工期損失;

(3)造成費用增加或工期損失的原因，根據(jù)合同約定不屬于承包人的行為責(zé)任或風(fēng)險責(zé)任。以上三個條件必須同時具備，缺一不可。

2、構(gòu)成施工項目索賠條件的事件。索賠事件又稱為干擾事件，是指那些使實際情況與合同規(guī)定不符合，最終引起工期和費用變化的各類事件。在工程實施過程中，要不斷地跟蹤、監(jiān)督索賠事件，就可以不斷地發(fā)現(xiàn)索賠機會。一般承包商可以提起索賠的事件有：

(1)發(fā)包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失;

(2)發(fā)包人延誤支付期限造成承包人的損失;

(3)發(fā)包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加;

(4)對于合同規(guī)定以外的項目進行檢驗，且檢驗合格，或非承包人的原因?qū)е马椖咳毕莸男迯?fù)所發(fā)生的損失或費用;

(5)因為監(jiān)理工程師對合同文件的歧義解釋、技術(shù)資料不確切，或由于不可抗力導(dǎo)致施工條件的改變，造成了時間、費用的增加;

(6)因工程變更(含設(shè)計變更、發(fā)包人提出的工程變更、監(jiān)理工程師提出的工程變更，以及承包人提出并經(jīng)監(jiān)理工程師批準的變更)造成的時間、費用損失;

(7)非承包人的原因?qū)е鹿こ虝簳r停工;

(8)物價上漲，法規(guī)變化及其他。

二、原則

索賠處理的原則：

①必須以合同為依據(jù)

②及時、合理地處理索賠，以完整、真實的索賠證據(jù)為基礎(chǔ)

③加強主動控制，減少索賠

通過學(xué)習(xí)法律快車我的這篇文章，我們知道了工程索賠成立的條件有哪些？包括索賠的三個條件缺一不可，分別是承包人根據(jù)合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告，與合同對照事件已造成了承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失，以及造成費用增加或工期損失的原因不屬于承包人的行為責(zé)任。感謝您的閱讀。