電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎
如果你是施工方一個禮拜停電時間超過8小時可以向甲方索賠工期。
法律依據(jù)電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 :
《中華人民共和國建設工程安全生產(chǎn)管理條例》
第六條建設單位應當向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料,氣象和水文觀測資料,相鄰建筑物和構(gòu)筑物、地下工程電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 的有關資料,并保證資料的真實、準確、完整。建設單位因建設工程需要,向有關部門或者單位查詢前款規(guī)定的資料時,有關部門或者單位應當及時提供。
第七條建設單位不得對勘察、設計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標準規(guī)定的要求,不得壓縮合同約定的工期。
第八條建設單位在編制工程概算時,應當確定建設工程安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施所需費用。
第九條建設單位不得明示或者暗示施工單位購買、租賃、使用不符合安全施工要求的安全防護用具、機械設備、施工機具及配件、消防設施和器材。
第十條建設單位在申請領取施工許可證時,應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。
依法批準開工報告的建設工程,建設單位應當自開工報告批準之日起15日內(nèi),將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。
施工現(xiàn)場停電可以索賠嗎工程如果因發(fā)包人原因造成停工電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 的電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,無論停工多長時間電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,只要造成承包人損失電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 的,承包人都可以要求賠償。
因市政部門供電線路修整停電 工地上是否因此可以索賠可以電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,政府部門造成的停水、停電等停工造成的損失電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,由業(yè)主方承擔相關責任電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,施工方可索賠關鍵工序的工期賠償和人員、機械的相關誤工賠償。
施工中停水、停電可要求索賠嗎1、要看施工合同對這方面是怎么約定。
2、如果一天中累計停工時間達到8小時以上時電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,是可以向甲方索賠工期的。(前提是不是施工方的原因造成的停工。)
發(fā)電機組供電必須確保工期,這屬于措施費用部分內(nèi)容。
如果計算下來的工期還不能達到甲方要求的工期的,(工期索賠已計算在內(nèi)電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 了),甲方應該出罰施工單位
突然停電給家用電器造成損壞是否可以索賠?停電電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 的損失可以主張向供電企業(yè)要求賠償,賠償電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 的具體金額雙方可以就損失金額協(xié)商,協(xié)商不了的,到法院起訴,由法院判決。
《中華人民共和國合同法》
第一百八十條 供電人因供電設施計劃檢修、臨時檢修、依法限電或者用電人違法用電等原因,需要中斷供電時,應當按照國家有關規(guī)定事先通知用電人。未事先通知用電人中斷供電,造成用電人損失的,應當承擔損害賠償責任。
第一百八十一條 因自然災害等原因斷電,供電人應當按照國家有關規(guī)定及時搶修。未及時搶修,造成用電人損失的,應當承擔損害賠償責任。
《中華人民共和國電力法》
第二十九條 供電企業(yè)在發(fā)電、供電系統(tǒng)正常的情況下,應當連續(xù)向用戶供電,不得中斷。因供電設施檢修、依法限電或者用戶違法用電等原因,需要中斷供電時,供電企業(yè)應當按照國家有關規(guī)定事先通知用戶。
用戶對供電企業(yè)中斷供電有異議的,可以向電力管理部門投訴電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ;受理投訴的電力管理部門應當依法處理。
第五十九條 電力企業(yè)或者用戶違反供用電合同,給對方造成損失的,應當依法承擔賠償責任。
電力企業(yè)違反本法第二十八條、第二十九條第一款的規(guī)定,未保證供電質(zhì)量或者未事先通知用戶中斷供電,給用戶造成損失的,應當依法承擔賠償責任。
擴展資料:
用電人的義務:
《中華人民共和國合同法》
第一百八十二條 用電人應當按照國家有關規(guī)定和當事人的約定及時交付電費。用電人逾期不交付電費的,應當按照約定支付違約金。經(jīng)催告用電人在合理期限內(nèi)仍不交付電費和違約金的,供電人可以按照國家規(guī)定的程序中止供電。
第一百八十三條 用電人應當按照國家有關規(guī)定和當事人的約定安全用電。用電人未按照國家有關規(guī)定和當事人的約定安全用電,造成供電人損失的,應當承擔損害賠償責任。
場外停電索賠工期還是費用場外停電既要索賠工期也要索賠費用電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,原《建設工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)第13條規(guī)定:因以下原因造成工期延誤電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ,經(jīng)工程師確認,工期相應順延:
(1)發(fā)包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ;
(2)發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 ;
(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行;
(4)設計變更和工程量增加;
(5)一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時;
(6)不可抗力;
(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其電網(wǎng)停電施工單位可以索賠嗎 他情況。
費用索賠
通常情況下因不可抗力發(fā)生損失時,現(xiàn)場已完工程、已到場材料的損壞有發(fā)包方負責,施工方自有或租賃使用的機械、材料等損失由施工方負責,不可抗力發(fā)生后現(xiàn)場清理的費用是否發(fā)包方負責的,承包方另外要求的賠償一般是不會獲得接納的,在法律上來講也是不予支持的。
工期索賠
通常情況下發(fā)生不可抗力的時候工期是可以順延的。另外,具體的情況可能要看相關的承包合同,看看有關工期索賠和費用索賠包括的范圍。
以上內(nèi)容參考:百度百科-不可抗力條款